Выполнение работ по ремонту платформы подъемной с наклонным перемещением для инвалидов и маломобильных групп населения модель ДС-02, предназначенных для размещения мировых судей Санкт-Петербурга
Документы
Информация о процедуре
Заказчик
КОМИТЕТ ПО ВОПРОСАМ ЗАКОННОСТИ, ПРАВОПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ
Место поставки и контакты
Объекты закупки
| Наименование | Количество | Цена за единицу, ₽ | Стоимость, ₽ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Выполнение работ по ремонту платформы подъемной с наклонным перемещением для инвалидов и маломобильных групп населения модель ДС-02, предназначенных для размещения мировых судей Санкт-Петербурга 33.12.15.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию подъемно-транспортного оборудования | 1 Условная единица | - | - |
Требования / ограничения / преимущества
Основные условия: Места выполнения Работ: входная группа судебных участков мировых судей Санкт-Петербурга, расположенные по адресу: Санкт-Петербург, Маршала Новикова улица, д. 13, лит. А. Сроки выполнения работ: начало – с момента заключения контракта, окончание – 30.09.2026.
Порядок оплаты: Оплата оказанных Исполнителем услуг производится Госзаказчиком за счет целевой статьи 0650090590 «Расходы на реализацию Закона Санкт-Петербурга «О мировых судьях Санкт-Петербурга»», код раздела/подраздела 0105, код вида расходов 244, код КОСГУ 222 «Транспортные услуги», 226 «Прочие работы, услуги», предусмотренной Законом Санкт-Петербурга от 26.11.2025 № 659-124 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов», в пределах выделенного лимита бюджетных ассигнований.
Обеспечение контракта: не требуется
Гарантия: Гарантийный срок на выполненные работы составляет не менее 12 месяцев и исчисляется с момента подписания сторонами документа о приемке работ.
Поставка: В соответствии с описанием объекта закупки (прилагается)